Письмо о приостановлении работ по договору подряда

Важная информация в статье: "Письмо о приостановлении работ по договору подряда" с профессиональной точки зрения. Все вопросы можно задавать дежурному специалисту.

Уведомление Заказчика о приостановлении работ по договору подряда. Почему это важно?

В соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ Подрядчик вправе приостановить работу в случаях, если:

  • Заказчик нарушил свои обязанности по договору подряда (например, непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком);
  • имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, Заказчик не исполнит свои обязанности в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено договором подряда, при наличии указанных выше обстоятельств Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 719 ГК РФ).

В силу ст. 716 ГК РФ Подрядчик также обязан приостановить работы в случаях, если:

  1. Подрядчик обнаружил, что предоставленные Заказчиком материалы, оборудование, вещь и техническая документация непригодны или недоброкачественны;
  2. Заказчик дал указания о способе исполнения работ, но Подрядчиком было обнаружено, что они повлекут неблагоприятные для Заказчика последствия;
  3. Подрядчиком были обнаружены обстоятельства, которые могут грозить годности или прочности результатов выполняемых работ;
  4. Подрядчиком были обнаружены обстоятельства, которые не позволяют завершить работы в срок;
  5. Подрядчиком были обнаружены обстоятельства, которые могут привести к гибели или порче объекта строительства

Обнаружив вышеуказанные обстоятельства, Подрядчик должен приостановить работы и направить об этом уведомление Заказчику.

Бывают ситуации, когда уведомлению о приостановке работ предшествует уведомление о намерении приостановить работы. Например, когда Подрядчик обнаружил, что возникла необходимость в проведении дополнительных работ.

Если договором подряда не предусмотрена определенная форма уведомления Заказчика о приостановке работ, то уведомление составляется в произвольной форме.

В уведомлении следует указать:

  • на чье имя составлено (обычно на руководителя организации – генерального директора);
  • решение Подрядчика о приостановке работ и причины приостановки;
  • просьба о разъяснении Заказчиком последующих действий.

Мною рекомендуется направлять данное уведомление в адрес Заказчика заказным письмом с описью вложения, даже если Вы направили уже уведомление по электронной почте.

Лучше будет, если Вы направите уведомление и через электронную почту и на фактический адрес Заказчика, так как юридический адрес может не совпадать с фактическим. Иначе в судебном заседании Заказчик будет ссылаться на то, что уведомления он не получал.

ГК РФ не устанавливает прямой обязанности Подрядчика уведомлять Заказчика о приостановлении работ.

Однако, как следует из ст. 719 ГК РФ, если Подрядчик не уведомит и не приостановит работы при обнаружении вышеуказанных обстоятельств, то потом он не может ссылаться на эти обстоятельства.

Цитируем п. 2 ст. 719 ГК РФ:

«Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства».

Например, Подрядчик обнаружил, что Заказчик не предоставил какие-либо материалы и закупил их за свой счет и продолжил работы. Данные материалы Заказчик отказывается оплачивать. Подрядчик требует их оплаты, но работы не приостановлены, и Заказчик об этом не уведомлен.

Решение, скорее всего, будет не в пользу Подрядчика, поэтому не стоит пренебрегать Уведомлением Заказчика о приостановлении работ.

МОСЮРПОДРЯД

юридическая помощь подрядчику и исполнителю
☏ 8 (495) 514-78-01

Уведомление в адрес заказчика о приостановлении проектно-изыскательских работ

по договору на выполнение
проектно-изыскательских работ — в адрес заказчика

филиалу
«Мосжелдорпроект» ОАО
«Росжелдорпроект»,

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приостановлении работ по договору

на выполнение на выполнение проектно-изыскательских работ

Между нашей организацией (подрядчик) и ОАО
«Росжелдорпроект» (заказчик) был заключен Договор №
ПД-КЛ-06/13 на выполнение проектно-изыскательских работ.

В соответствии с приложениями к договору, на нас возложена
обязанность: 1) по проведению инженерно-топографических изысканий; 2)
по согласованию инженерных коммуникаций.

Первую часть работ (заключающуюся в ________________) мы
выполнили полностью и в срок. Вторую часть работ
(_____________________) мы выполнить не можем в связи с неисполнением
Вами встречной обязанности, а именно:
______________________________________. Об этом мы неоднократно
извещали Ваш филиал.

Как указано в абз.2 п.2 ст.328 Гражданского кодека РФ, если
обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в
полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе
приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от
исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.
Такое же правило закреплено в ст.719 Гражданского кодека РФ,
регулирующей взаимоотношения подрядчика и заказчика.

В связи с изложенным извещаем Вас о приостановке работ и
просим Вас в десятидневный срок свои обязательства выполнить, а именно:
_________________________________________. В противном случае мы будем
вынуждены от исполнения договора отказаться.

Шаблон данного уведомления для сохранения и заполнения в формате Word: скачать.

Другие шаблоны

Претензия об оплате задолженности по договору на проектирование или изыскания

Образец уведомления о приостановке работ

В ОАО «Заказчик строительства»
Адрес: Казахстан, 100004, г. Караганда,
ул. Ленина, д. 248

От ООО «Строительная компания»
Адрес: Россия, 630005, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 24, офис 4414

Уведомление о приостановке работ

«20» мая 2017 г. между АО «Заказчик строительства» и ООО «Строительная компания» был заключен договор подряда № 1, согласно условиям которого ООО «Строительная компания» обязалось выполнить работы по полировке поверхности бетонного основания площадью 1248 кв. м. в помещении морозильной камеры № 10 склада готовой продукции (СГП) расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ленина 248.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и договором подряда № 1 от «20» мая 2017 г. ООО «Строительная компания» уведомляет АО «Заказчик строительства» о том, что приостанавливает выполнение работ по договору по причине непригодности строительной площадки для выполнения строительных работ, заявленная марка бетона не соответствует действительности, при шлифовке бетон местами разрушается, местами имеются разрушения целостности бетонного основания, имеются перепады уровня поверхности бетонного основания от 1 до 5 мм.

Директор ООО «Строительная компания» Д.С. Петров

Читайте так же:  Как платить налог на прибыль авансовыми платежами

Дисклеймер: адвокат не несет ответственность за содержание и точность информации опубликованной на сайте.

Правовая основа направления уведомления о приостановке работ по договору подряда

Приостановление работ по государственному контракту (подряд)

Видео (кликните для воспроизведения).

Для ответа на вопрос были использованы следующие документы и нормативно-правовые акты:

  • Гражданский кодекс Российской Федерации;
  • Градостроительный кодекс Российской Федерации;
  • Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»;
  • Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2010 по делу № А12-96/2009.
  • 4. Постановление ФАС Северо-кавказского округа от 09.11.2009 по делу № А32-11547/2008;

    Исходя из предоставленной информации, считаем необходимым сообщить нижеследующее:

    Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

    В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат, так же согласно статье 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

    Согласно статье 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

    По смыслу статьи 759 ГК РФ Заказчик обязан обеспечить подрядчика исходными данными (информацией и документацией, необходимой для создания проекта в соответствии с заданием на проектирование). Состав и характер информации (исходных данных) отражается в договоре на проектирование. Неотъемлемой частью указанного договора является задание на проектирование, согласно которому подрядчик обязан выполнить работу, при этом заказчик передает подрядчику необходимые исходные данные. Исходные данные – это документы, на основании которых было принято решение о разработке проектной документации. Согласно статье 48 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора).

    Наличие исходных данных являются обязательным условием для составления проектной документации, таким образом, отсутствие данных может послужить препятствием подрядчика к выполнению своих обязательств, что может вызвать приостановление работы. Так, согласно статье 719 ГК РФ неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору влечет за собой возникновение права подрядчика приостановить работы по договору подряда. На основании статьи 762 ГК РФ заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре. Предоставление исходной документации подрядчику в данном случае является содействием в выполнении проектных работах.

    Согласно статье 48 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора).

    Суды при рассмотрении споров, связанных с выполнением подрядных работ для государственных или муниципальных нужд пришли к выводу, что предоставление исходной документации для проектирования, является обязанностью заказчика, при наличии доказательств запрашивания подрядчиком у заказчика указанной документации.

    Исходя из смысла содержания постановлений ФАС Северо-кавказского округа от 09.11.2009 по делу № А32-11547/2008; ФАС Поволжского округа от 29.01.2010 по делу № А12-96/2009 в случае не передачи подрядчику исходных данных для выполнения проектных работ может являтся законным основанием приостановленя работ подрядчиком.

    По договору подряда на оказание проектных работ подрядчик обязан по заданию заказчика разработать техническую документацию, а заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование.

    Таким образом, получение исходной документации является обязанностью заказчика, а не подрядчика. Исходя из этого, подрядчик вправе приостановить работу по договору подряда в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление исходной документации, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

    Согласно статье 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий не допускаются.

    Спор об изменении или расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ.

    Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не содержит дополнительных условий для приостановления работы подрядчиком.

    Хотите получить юридическую консультацию по Вашему вопросу? Звоните сейчас!

    Письмо о приостоновлени оказания услуг в связи с неуплатой

    Уведомление о расторжении договора оказания услуг

    : что это за деловая бумага, в каких случаях она оформляется, как ее составить? Об этом расскажут квалифицированные юристы нашей компании своим читателям.

    Договор об указании услуг – это специальное соглашение о сотрудничестве двух компаний, в котором указываются его сроки и условия.

    Для того чтобы уведомление имело полную юридическою силу и было основанием для прекращения деловых отношений, оно должно быть правильно составлено. Для наглядности приведем пример правильно составленного уведомления о прекращении деловых отношений по договору.

    Кроме уведомления о расторжении договора, в письмо необходимо вложить следующие сопровождающие документы (их название указывается в самом уведомлении):

    Образец письма о расторжении договора оказания услуг

    Письмо о расторжении договора оказания услуг – это первый шаг одной из сторон (либо исполнителя, либо заказчика) к прекращению взаимоотношений между сторонами, установленных условиями данного соглашения. Нужно учитывать, что в самом договоре должен быть прописан односторонний порядок прекращения правоотношений. В этом случае при составлении такого уведомления и его направлении контрагенту необходимо руководствоваться условиями соглашения.

    Письмо составляют на фирменном бланке, подписывают уполномоченным на это лицом и скрепляют печатью.

    Читайте так же:  Положение о квалификационной комиссии

    Все случаи досрочного прекращения договорных отношений можно подразделить на две категории:

    1. Когда оба контрагента согласны расторгнуть договор – в подобной ситуации направление письма является формальным действием. От этого документа ничего не зависит, стороны в добровольном порядке прекращают отношения.
    2. Когда одним из контрагентов нарушаются существенные условия соглашения об оказании услуг. Сторона, чьи интересы были нарушены, обращается с требованием о расторжении договора к виновной стороне, даже если отсутствует взаимная договоренность о прекращении правоотношений. В такой ситуации контрагент может ответить отказом, и тогда придется разрешать вопрос, обратившись с иском в суд.

    Если вы планируете составлять письмо с требованием расторгнуть соглашение на предоставление услуг до истечения срока его действия, то для того чтобы все сделать правильно, стоит ориентироваться на содержание нижеприведенной таблицы.

    Приостановили оказание услуг связи

    Дата размещения статьи: 01.06.2015 Когда можно приостановить оказание услуг?

    Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.05.2005 N 328. Когда отключают связь по требованию уполномоченных органов?

    Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ.

    Неопределенность законодательства следует разрешать с помощью профессионального суждения бухгалтера, который располагает информацией о том, насколько эффективно приостановление оказания услуг связи для взыскания задолженности с абонентов. Как быть, если приостановление услуг связи не помогло?

    В бухгалтерском учете оператора связи будут сделаны следующие проводки:

    Образец уведомительного письма

    Например, для аренды – раз в год.

    Поэтому при подготовке уведомительного письма следует сослаться на пункт договора, позволяющий изменить стоимость. г.Волгоград, ул.Циолковского, 71 Уважаемый Антон Викторович!

    На основании пункта 2.1. договора аренды нежилого помещения, заключенного между нами 22.10.2014г., уведомляю Вас о предстоящем повышении арендной платы за арендуемое Вами офисное помещение, площадью 25 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, ул.Циолковского, 71. Уведомляю Вас, что с 01.01.2015г. размер арендной платы за него составит 700 руб.

    за 1кв.м. Напоминаю, что в соответствии с вышеуказанным пунктом договора, Вы обязаны в течение месяца с момента получения настоящего уведомления уведомить нас о согласии с предстоящим повышением арендной платы или намерении расторгнуть договор, в письменном виде.

    Письмо о приостоновлени оказания услуг в связи с неуплатой

    по договору на выполнение проектно-изыскательских работ — в адрес заказчика о приостановлении работ по договору на выполнение на выполнение проектно-изыскательских работ Между нашей организацией (подрядчик) и ОАО «Росжелдорпроект» (заказчик) был заключен Договор № ПД-КЛ-06/13 на выполнение проектно-изыскательских работ.

    В связи с изложенным извещаем Вас о приостановке работ и просим Вас в десятидневный срок свои обязательства выполнить, а именно: _________________________________________.

    В противном случае мы будем вынуждены от исполнения договора отказаться.

    Шаблон данного уведомления для сохранения и заполнения в формате Word: скачать. Претензия об оплате задолженности по договору на проектирование или изыскания

    Уведомление о прекращении исполнения обязательств по договору и удержании оборудования

    _________, г. Москва, ул. _____________, д._ «___» _________ 200_ года между открытым акционерным обществом «__________________________» (сокращённое наименование – ОАО «______________________») и Обществом с ограниченной ответственностью «________________» был заключён договор № _________ (далее – «Договор»).

    «___» _________ 200_ года, нашим письмом от «___» _________ 200_ года за № _______________, курьером Вам были доставлены: Акт о приёмке выполненных работ № __ от «___» _________ 200_ года (КС-2), 2 экземпляра, на 1 листе каждый; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № _ от «___» _________ 200_ года (КС-3), 2 экземпляра, на 1 листе каждый. В соответствии с п. 2.2. Договора оплата выполненных Работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия Работ.

    ОАО «______________» ___________________

    Образец уведомления о приостановке работ

    В ОАО «Заказчик строительства» Адрес: Казахстан, 100004, г.

    Письмо о приостановке работ Подрядчиком

    работ › Отказ принимать скрытые работы › Допработы не согласованы с Заказчиком › Заказчик не является на объект › Начислена пеня за просрочку › Заказчик отказывается платить вообще › Письменные претензии вместо оплаты Образцы и шаблоны договоров.

    Рекомендации по их составлению и подписанию. Действия Подрядчика в ходе работ.

    Необходимые шаблоны, рекомендации. Своевременное оформление допработ.

    Что делать, если они не оформлены вовремя.

    Сдача и приемка, КС-2, оплата работ. Что делать, если работы не принимают, не оплачивают. На всех стадиях, от начала работ до оплаты.

    Действия Подрядчика в спорных ситуациях. Изменения в смету, замена материалов и т.п. Грамотные и своевременные действия.

    Ответы на наиболее часто возникающие вопросы по договору подряда.

    Уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой зарплаты: бланк и образец

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Работники вправе прекратить работу, если задержка зарплаты более 15 дней. При этом сумма задолженности и наличие или отсутствие вины работодателя значения не имеют (п. 57 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г.

    № 2). Приостановить работу сотрудник может в любой день после невыплаты зарплаты более 15 дней, то есть как на 16-й день, так и позже (п. 2 письма Минтруда России от 25 декабря 2013 г. № 14-2-337). Подробнее об этом см.

    «Приостановка работы в связи с невыплатой зарплаты».

    Сроки выплаты зарплаты по ТК РФ Сроки для зарплаты работодатель должен прописать в одном из внутренних документов:

    • в коллективном или трудовом договоре;
    • Правилах трудового распорядка.

    Но в любом случае организация не вправе устанавливать сроки позже законных:

    • 30-е число текущего рабочего месяца – для аванса;
    • 15-е число следующего за отработанным месяца – для окончательного расчета.

    Если день выплаты совпал с выходным или нерабочим праздничным днем, выдать зарплату работодатель должен накануне.

    Отпускные работодатель обязан выплатить за три дня до начала отпуска. Основание – статья 136 Трудового кодекса РФ.

    Далее приведем пример уведомления работодателя о том, что работник прекращает работу в связи с задержкой или невыплатой заработной платы.

    Образец был составлен и передан работодателю в 2019 году. От менеждера по логистике На этот период оставляю за собой право отсутствовать на рабочем месте.

    Готов приступить к работе в момент получения письменного подтверждения о выплате зарплаты.

    Приостановление работ по договору подряда

    Письмо уведомление о приостановке работ по договору подряда

    По смыслу статьи 759 ГК РФ Заказчик обязан обеспечить подрядчика исходными данными (информацией и документацией, необходимой для создания проекта в соответствии с заданием на проектирование). Меню Заказчик (в ходе работ) внес устные пожелания об изменениях в работах.

    Читайте так же:  Положение о экспертной комиссии по архиву

    Необходимо обязательно требуется уведомить об этом заказчика, согласовать с ним необходимость этих работ (получить письменное согласие заказчика на доп. работы). Скачать. Правила составления данного письма. Письмо о согласовании доп. работ. Общий объем работ по контракту превышает указанный в контракте на более чем 10%. Необходимо согласовать виды и ст-ть допработ. Скачать.

    Правила составления данного письма. Письменный отказ Подрядчика от бесплатного (сверх сметы) выполнения доп. работ. Приостановка работ по договору подряда От ООО «Строительная компания»Адрес: Россия, 630005, г.

    Новосибирск,ул. Советская, д.

    Однако договора субподряда, как вида или подвида договоров, не существует…». Права заказчика при некачественном выполнении работ.

    «Расторгнуть договор в одностороннем порядке заказчик вправе только в двух особых случаях…». Можно ли понудить заказчика к приемке выполненных работ или к подписанию акта выполненных работ? Консультация с использованием судебной практики о том, что предъявить иск об обязании можно. Как описать предмет договора подряда так, чтобы впоследствии договор нельзя было признать незаключенным. Два малоизвестных требования к описанию предмета договора подряда из любой области хозяйственной деятельности.

    Добрый день! Предусмотренный ст. 711 ГК РФ порядок оплаты работ (после окончательной сдачи результатов) применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное. В данном случае стороны, отступив от диспозитивных положений ст.

    Порядок направления уведомления о приостановке работ

    Выявив наличие этих факторов, подрядчик обязан прекратить любую деятельность на объекте и направить заказчику уведомление о приостановке работ по договору подряда с просьбой разъяснить его дальнейшие шаги. Уведомление направляется:

    • или в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений (например, письмом в рамках электронного документооборота);
    • или же, если такой порядок не предусмотрен, письмом с уведомлением о вручении, которое позволит в случае спора доказать соблюдение порядка уведомления.

    Ответ, согласно п. 2 ст. 716 ГК РФ, должен быть получен или в срок, прямо указанный сторонами в соглашении, или в разумный срок. В обязанности заказчика в этот период консервации входит устранение неблагоприятных обстоятельств или замена некачественных материалов или техники.

    Если такое уведомление не было направлено, подрядчик не сможет ссылаться на указанные обстоятельства в обоснование просрочки и к нему будут применены предусмотренные договором санкции. Так, в постановлении 17-го ААС от 29.12.2017 по делу № А60-42810/2017 суд, установив наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 716 ГК РФ, но не установив факт направления уведомления с предложением корректировки сроков, согласился с тем, что исполнитель обязан выплатить неустойку.

    Приостановка работы по договору подряда при невыполнении встречных обязательств заказчиком

    Иная ситуация рассмотрена в п. 1 ст. 719 ГК РФ. Подрядчик вправе приостановить работу:

    • если заказчик своевременно не предоставил ему необходимое материально-техническое обеспечение и это препятствует дальнейшей работе;
    • или если есть иные существенные данные, которые свидетельствуют о том, что эти обязанности не будут выполнены.

    Закон прямо не предусматривает направление уведомления в этом случае, но практика пришла к необходимости составления акта о приостановлении. Акт может быть односторонним или двухсторонним. Для строительного подряда существует рекомендуемый унифицированный формат акта (КС-11), он введен постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100. Но дополнительное к акту уведомление снизит риск начисления штрафных санкций.

    Суды достаточно часто применяют ст. 716 и 719 ГК РФ совместно (см. решение АС Самарской области от 11.01.2018 по делу № А55-25832/17), для них предоставление негодных материалов или их непредоставление становятся фактически идентичными понятиями.

    Возможна ли приостановка работ заказчиком по договору подряда? По логике указанных статей заказчик вправе подтвердить решение подрядчика о приостановке работ и установить срок исполнения или надлежащего исполнения встречного обязательства. Таким образом, продолжительность периода вынужденной консервации производственного процесса становится обоюдным решением. Одностороннее решение заказчика о приостановлении работ законом не предусмотрено.

    Соглашение о приостановке работ по договору подряда

    Необходимо ли заключать специальное соглашение о приостановке работ по договору подряда?

    В случае, регулируемом ст. 716 ГК РФ, из логики последней вытекает, что ответ на уведомление подрядчика должен содержать некие указания, которые станут основанием для изменения части условий договора:

    • сдвига сроков;
    • изменения технической документации;
    • предоставления иных материалов.

    Изменение условий договора в любом случае должно привести к составлению дополнительного соглашения.

    В случае, регулируемом ст. 719 ГК РФ, прямо не требуется составление уведомления и допсоглашения. Однако чтобы подрядчик не воспользовался своим правом отказаться от исполнения договора, ему должны быть даны гарантии выполнения встречных обязательств заказчиком, и таковые можно описать именно в дополнительном соглашении. Прочитать о порядке составления документов такого рода можно в статье «Дополнительное соглашение о продлении срока действия договора».

    Приостановка работ по договору подряда подрядчиком призвана решить одну из двух задач: исключить возможность продолжения работы заведомо с низким качеством или же вынудить заказчика исполнить встречные обязательства. В обоих случаях требуется соблюдение порядка уведомления. Как составить договор строительного подряда читайте в статье Договор подряда на выполнение строительных работ — образец.

    Полезные статьи:

    § 1. дПЧЕТЕООПУФШ ЛБЛ ЗТБЦДБОУЛП-РТБЧПЧБС УДЕМЛБ1. рПОСФЙЕ ДПЧЕТЕООПУФЙуПЗМБУОП У Р. 1 УФ. 9 зл ЗТБЦДБОЕ…

    Приемка результата выполненных подрядчиком – самый важный из этапов исполнения договора. От правильной приемки во…

    Порядок проведения перерасчета в рамках ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФПорядок проведения перерасчета в рамках…

    Понятия «ветхое жилье» и «аварийное жилье». Основания и последствия признания жилого помещения непригодным для проживанияЧто…

    Что понимается под служебным жильемСлужебное жилье – это помещение, которое предоставляется для временного проживания отдельным…

    Изменения в коллективный договор: как оформитьИсходя из ст. 44 ТК РФ, порядок внесения изменений в…

    Уведомление о приостановлении работ по договору подряда образец

    Уведомление о приостановлении работ по договору подряда образец

    Требуется получить от Заказчика ответное письмо с его согласием на приостановку работ В этом случае, все необходимые действия для приостановки работ по контракту выполнены, согласие сторон зафиксировано письменно. Разумеется, можно объединять, не выделять в тексте письма или вообще не писать в письме некоторые пункты, но желательно, чтобы письмо было составлено на основании всех приведенных выше рекомендаций. Действительно очень часто возникают ситуации. когда работы остановлены уже давно, не ведутся но Заказчик об этом официально не проинформирован, это с ним не согласовано .

    Читайте так же:  Госпрограмма - первый автомобиль

    Выступая в суде на стороне подрядных организаций, я всё чаще вижу ошибки, допускаемые моими клиентами, которые, порой, не соблюдают элементарных правил предосторожности. Подрядчик официально (письменно) уведомляет от этом Заказчика.

    Скрытые работы по контракту выполнены подрядчиком, необходимо их принять (т.е.

    Уведомление о приостановлении работ по договору подряда образец

    по договору на выполнение проектно-изыскательских работ — в адрес заказчика филиалу «Мосжелдорпроект» ОАО «Росжелдорпроект», о приостановлении работ по договору на выполнение на выполнение проектно-изыскательских работ Между нашей организацией (подрядчик) и ОАО «Росжелдорпроект» (заказчик) был заключен Договор № ПД-КЛ-06/13 на выполнение проектно-изыскательских работ. В соответствии с приложениями к договору, на нас возложена обязанность: 1) по проведению инженерно-топографических изысканий; 2) по согласованию инженерных коммуникаций.

    Акт о приостановлении работ по договору подряда образец

    Письмо Заказчику от Подрядчика с предлагаемым графиком оплаты по контракту. В случае переноса сроков оплаты необходимо обязательно составить письмо с графиком оплаты, согласовать его с Заказчиком.

    Скачать. Правила составления данного письма. ПРОЧИЕ ПИСЬМА Письмо-запрос протокола рассмотрения первых частей заявок.

    Не приведены причины отклонения аукционной заявки, нет доступа к протоколу. Формой аргументируется основа, позволяющая осуществить взаиморасчеты между сторонами соглашения, поскольку исполнителем получено подтверждение о принятии решения заказчиком в части приостановки или полного прекращения ведения строительства.

    Утверждение формы было произведено Госкомстатом 11.11.1999 путем издания своего Постановления №100. Для чего используется акт КС-17 С помощью акта о приостановке строительства представитель заказчика и подрядной организации выражают свое взаимное намерение временно остановить производимые строительные работы на конкретном объекте. Правила составления данного письма.

    Разъяснения по полученным замечаниям Заказчика(ов) при приемке выполненных Подрядчиком работ. Работы Подрядчиком выполнены, выявлены различные недостатки. Подрядчик направляет разъяснения по замечаниям.

    Уведомление о приостановлении работ по договору подряда образец

    5.2 контракта, в размере 1 521 460 руб.

    Фактически это обстоятельство ЗАО “ГНПС” не оспаривает.

    Письмо на приостановку работ в связи дополнительные работы

    Как правильно Генподрядчик должен написать письмо подрядчику о приостановке работ по Договору подряда в связи отсутствием А вообще, на фирменном бланке организации, с изложением проблемы.

    Сами понимаете, существует допретензионный порядок разрешения спорных вопросов. Пытайтесь урегулировать путем обмена письмами. Не забудьте узнать входящий № и кто принял письмо.

    правилах их составления и отправки. Такие разъяснения практически невозможно подготовить по шаблонам. Необходима отработка по фактам, обстоятельствам, грамотная их интерпретация.

    Сделать такие разъяснения, дабы упрочнить позицию Подрядчика в рамках приостановки работ. в помещении морозильной камеры № 10 склада готовой продукции (СГП) расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ленина 248. Директор ООО «Строительная компания» Д.С.

    Трудовой кодекс РФ четко не регламентирует процедуру сообщения работодателю о том, что работник планирует приостановить в связи с задержкой зарплаты по договору. Более того, не существует никакой универсальной формы или бланк уведомления об этом. В связи с этим можно полагать, что сотрудник может уведомить работодателя о приостановлении трудовой деятельности в произвольном формате.

    И это будет вполне нормально и отвечать логике.

    Однако перед подачей уведомления работнику нужно убедиться, что работодатель действительно нарушил сроки выплаты зарплаты.

    г. Волгоград • улица Ангарская • дом 17 • офис 609 о приостановке выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями о приостановке выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями Настоящий акт является неотъемлемой частью договора [наименование] от [число, месяц, год] № [значение].

    Образец уведомления о приостановке работ по договору подряда

    Мне нужно проверить правильность составления договора подряда.

    Заказчик- юр. лицо, исполнитель- физ. лицоДОГОВОР ПОДРЯДА № ________ г. Красноярск «___» _______________ 2019 г.

    2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком.

    Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п.

    3 настоящего договора. 3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. В уведомлении прописать время и место, где будет приемка, и специально оговориться о том, что оно является открытым для заказчика в плане доступа.

    Акт о приостановлении работ по договору подряда образец

    Волгоград • улица Ангарская • дом 17 • офис 609

    1. Формы, образцы, шаблоны по основной деятельности
    2. Главная
    3. Неунифицированные формы
    4. Акт о приостановке выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями
    5. Формы первичных документов
    6. Бухгалтеру

    о приостановке выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями о приостановке выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями 2. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора [наименование] от [число, месяц, год] № [значение]. 3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    [должность, подпись, инициалы, фамилия] В ОАО «Заказчик строительства» Адрес: Казахстан, 100004, г.

    Уведомление подрядчиком заказчика об обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок, и приостановлении исполнения договора подряда

    Уведомление подрядчиком заказчика об обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, и приостановлении работ Исковое заявление подрядчика в арбитражный суд о взыскании дополнительных расходов, вызванных изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика Уведомление подрядчиком заказчика о возможных неблагоприятных для заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ и приостановлении исполнения договора подряда

    Образцы (шаблоны) писем

    Прочие письма, для оформления допработ. Контракты в работе с низкой рентабельностью Участие и победа в тендерах РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ Подрядчик установил (в ходе работ) необходимость в проведении доп.

    работ. Нужно их согласовать. РАБОТЫ ПРИНЯТЫ. ОПЛАТА. ВОПРОСЫ С ПЕНЯМИ И ШТРАФАМИ Мы оказываем полный комплекс юридических услуг строительным и проектным компаниям. Наши услуги грамотны и своевременны, работать с нами удобно и выгодно.

    МЫ ВСЕГДА ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ДОЛГОВРЕМЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ Уведомление подрядчиком заказчика о приостановлении работы в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (Касенов Е Уведомление подрядчиком заказчика о приостановлении работы в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (Касенов Е.Б., 2010) Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 21.06.2010.

    Читайте так же:  Как открыть спортивный клуб с нуля

    Извещение о приостановлении работы

    Уведомление о приостановлении работы, предусмотренной договором подряда

    Инфо Повторное уведомление Заказчика об окончании Подрядчиком работ. Заказчик ранее уже уведомлялся Подрядчиком о необходимости сдачи/приемки работ, но работы так и не были приняты. Скачать. Правила составления данного письма. Отказ Подрядчика (мотивированный) от предоставления Заказчику излишней тех. документации. Заказчик необоснованно требует от Подрядчика предоставления им исполнительной документации.

    Нужен письменные отказ, с обоснованием причин отказа. Скачать. Правила составления данного письма. Письмо-уведомление о выявленных недостатках, низком качестве результатов, которые не зависят от Подрядчика(ов).
    Работы по контракту Подрядчиком выполнены. Акты отправлены Заказчику, в это время Заказчиком выявлены различные недостатки, «низкое кач-во» т.д., причем вины Подрядчика в этом нет. Подрядчик, разумеется, не несет ответственности за эти недостатки, о чем и информирует Заказчика.

    В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат, так же согласно статье 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

    ГражданскогокодексаРоссийской Федерации1настоящим уведомляет о том, (указать подрядчика) чтоприостанавливаетработуподоговорупопричиненарушения своих обязанностей, в частности (наименование заказчика) (указать причину, например: непредоставлениематериала,оборудования,техническойдокументации илиподлежащейпереработке(обработке)вещи), атакжесообщает о наличии обстоятельств в виде , очевидно свидетельствующихотом,чтоисполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. » » г. / / (Ф.И.О.)(подпись) М.П. 1 В соответствии с п. 1 ст.
    Оглавление:

    • Образцы (шаблоны) писем
    • Приостановление работ по государственному контракту (подряд)
    • Уведомление подрядчиком заказчика о приостановлении работы в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (Касенов Е
    • Приостановление работ и расторжение договора подряда
    • Конференция ЮрКлуба
    • Приостановка работ по договору подряда
    • Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ

    Образцы (шаблоны) писем Скачать. Алгоритм и рекомендации. по составлению данного письма.
    Классическая версия. Загрузить . Письмо. Необходимость принятия-передачи объекта.

    О приостановке работ по договору подряда

    В соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить, если:

    • или заказчик нарушил свои обязанности по договору подряда (например, не предоставил техническую документацию или вещи, подлежащие переработке);
    • или имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение заказчиком своих обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).

    Если иное не предусмотрено договором подряда, при наличии указанных выше обстоятельств подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 719 ГК РФ).

    Положения ст. 719 ГК РФ не обязывают подрядчика уведомлять заказчика о приостановке, однако судебная практика, опираясь также на положения п. 1 ст. 716 ГК РФ, говорит о том, что подрядчик все же должен уведомлять заказчика о приостановлении работ (Определения ВАС от 15.04.2010 № ВАС-3814/10 по делу № А60-12173/2009-С11, от 18.06.2009 № ВАС-5214/09 по делу № А65-29074/2006, Постановление ФАС ВВО от 28.01.2008 по делу № А43-2202/2007-8-72).

    Естественно, нужно учитывать и условия заключенного договора. Если обязанность уведомлять о приостановке работ предусмотрена таким договорам, подрядчик тем более обязан ее исполнить.

    Иногда уведомлению о приостановлении работ должно предшествовать иное уведомление, которое лишь предупреждает заказчика о предстоящей приостановке. Так, например, если по договору строительного подряда подрядчик обнаружил в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, он обязан сообщить об этом заказчику. И уже если заказчик не ответит на это сообщение в течение 10 календарных дней (если иной срок не предусмотрен законом или договором), подрядчик обязан будет приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика (п. 3 ст. 743 ГК РФ).

    Полезные статьи:

    § 1. дПЧЕТЕООПУФШ ЛБЛ ЗТБЦДБОУЛП-РТБЧПЧБС УДЕМЛБ1. рПОСФЙЕ ДПЧЕТЕООПУФЙуПЗМБУОП У Р. 1 УФ. 9 зл ЗТБЦДБОЕ…

    Порядок проведения перерасчета в рамках ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФПорядок проведения перерасчета в рамках…

    Понятия «ветхое жилье» и «аварийное жилье». Основания и последствия признания жилого помещения непригодным для проживанияЧто…

    Что понимается под служебным жильемСлужебное жилье – это помещение, которое предоставляется для временного проживания отдельным…

    Изменения в коллективный договор: как оформитьИсходя из ст. 44 ТК РФ, порядок внесения изменений в…

    ПриложениеПриложение к договору – это документ, который уточняет или более подробно раскрывает содержание договорных условий.…

    Источники


    1. Брауде Илья Записки адвоката; Советская Россия — М., 2010. — 224 c.

    2. Летушева, Н. И. Теория государства и права / Н.И. Летушева, М.В. Летушева. — М.: Академия, 2008. — 208 c.

    3. Комиссия. Судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2014. — 999 c.
    4. Марченко, М. Н. Сравнительное правоведение / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2013. — 784 c.
    Письмо о приостановлении работ по договору подряда
    Оценка 5 проголосовавших: 1
  • ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here